Наверх

Новости практики. Арбитражное решение по якутам вступило в законную силу

Опубликовано: 15.08.2018, 13:39
Автор: root

Куприянов Алексей Анатольевич Адвокат Алексей Куприянов

26 июня в Арбитражном суде г. Москвы вынесено решение по делу № А40-51402/2018 о взыскании неустойки по договору строительного подряда. Истец — московский заказчик. Ответчик — якутский подрядчик, которого представлял адвокат Алексей Куприянов.
Истец запросил около 6 миллионов рублей неустойки, однако суд по мотивированному отзыву и обоснованным ходатайствам адвоката Алексея Куприянова ограничил размер взыскания в пользу истца 380 тысячами рублей (статьи 333 и 404 ГК РФ), сократив аппетиты заказчика и снизив штрафную неустойку в 15 раз.

Решение вступило в законную силу без обжалования! Поняв бесперспективность сопротивления, истец согласился с решением суда 1 инстанции. Снижение неустойки в таком масштабе в сегодняшней судебной практике очень редкое явление.